项目招标编号：********-**-******-****
****县程村冲下游排洪渠工程（*期）
施工合同
发包人（全称）：****县城市管理综合执法局
承包人（全称）：****
合同签订地点：****市****县
合同签订时间：****年*月**日
第*节合同协议书
****县城市管理综合执法局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施****县程
村冲下游排洪渠工程（*期）（项目名称），已接受****（承
包人名称，以下简称“承包人”）对该项目****县程村冲下游排洪渠工程（*期）（项
目名称）/（标段名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协
议。
*.本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书；
（*）投标函及投标函附录；
（*）专用合同条款（含附加条款）；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求（合同技术条款）；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单；
（*）其他合同文件。
*.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不*致之处，以合同约定次序在先者为
准。
*.签约合同价：人民币（大写）**************元**分
(¥********.*元)。
*.承包人项目经理：曾学球注册证书编号：桂************。
*.工程质量符合合格标准。
*.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
*.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
*.承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为***日历天。
*.本协议书*式*份，合同双方各执*份。
**.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：****县城市管理综合执法局承包人：****
（盖单位公章），（盖单位公章）
法定代表人(或项目负责人)：（签字）法定代表人(或其委托代理人)：（签字）
****年*月**日，****年*月**日
开户名：****
开户行：桂林银行股份有限公司****市城西支行
账号：******************
农民工工资专用账户：
开户名：****农民工工
资支付专用账户
开户行：中国银行****分行营业部
账号：************
第*节专用合同条款
*．*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同当事人和人员
*.*.*.*发包人：****县城市管理综合执法局。
*.*.*.*承包人：****。
*.*.*.*承包项目经理：曾学球。
*.*.*.*分包人：不允许分包。
*.*.*.*监理人：。
*.*.*日期：
*.*.*.*计划工期为***日历天。
*.*.*.*缺陷责任期（工程质量保修期）：双方约定本项目的质量保修期为保修期
的起算日至通过竣工验收后*年。
*.*合同文件的优先顺序
进入合同的各项文件及其优先顺序如下：
（*）合同协议书（包括补充协议、合同谈判备忘录）；
（*）中标通知书；
（*）投标函及投标函附录；
（*）专用合同条款（含附加条款）；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求（合同技术条款）；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单；
（*）投标文件其他内容；
（**）其他合同文件。
*.*联络
*.*.*来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达：
①图纸的提供：
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后*个工作日内；
发包人向承包人提供图纸的数量：*套，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代
为复制，复制费用由承包人承担；
发包人向承包人提供图纸的内容：纸质版施工图和岩土勘察报告。
②需要由承包人提供的文件，包括：质量安全监督登记、施工许可证等手续办理需由承包
人提供的资料，施工组织设计，组织机构备案书，专项施工方案，施工月报等；
承包人提供的文件的期限为：中标通知书领取之日起**个日历天内完善质量监督、安全监
督等手续办理需由承包人提供的资料，其它资料提供按发包人要求时限；
承包人提供的文件的数量为：*份；
承包人提供的文件的形式为：电子版或纸质版文件；
发包人审批承包人文件的期限：*天内审查完毕。
③发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、
指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
发包人接收文件的地点：发包人办公地点；
发包人指定的接收人为：发包人的有关工作人员。
承包人接收文件的地点：承包人施工场地管理机构办公地点；
承包人指定的接收人为：承包人项目经理或项目经理的授权代表。
监理人接收文件的地点：监理人施工场地管理机构办公地点；
监理人指定的接收人为：项目总监理工程师或其授权代表人。
*发包人义务
*.*提供施工场地
*.*.*发包人提供的施工场地范围为：发包人负责办理工地范围内的征地、拆迁和
民等有关手续，向承包人提供施工用地。提供的用地范围和期限在签订协议书时商定。
如果承包人出于任何正当的理由，要求使用任何额外的施工用地，他应至少提前**天
向监理人提出报告，请求发包人协助以获得其所需之用地，报告应阐明所需额外用地的理
由。发包人将协助承包商获得其所需的任何用地，但所有有关的费用都应由承包商负担。
发包人不承诺保证获得或提供承包人要求的任何用地。
*.*.*承包人自行勘察的施工场地范围为：本工程施工需要涉及的范围。
*.*其它义务
/
*监理人
*.*监理人的职责和权力
*.*.*监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范：
按本工程委托监理合同。
*承包人
*.*承包人的*般义务
*.*.**其他义务
（*）办理有关保险。
按照《建筑法》规定，必须在工程开工前，为参加本合同工程现场施工的所有作业人员及管
理人员，包括参加工程建设的管理人员、监理人员、施工人员（含民工）办理工伤保险，并缴纳
工伤保险费。保险期限自投保之日（工程开工之日）起至工程竣工验收时止，时间上涵盖施工
全过程的任*时段。
按照《建筑法》规定，鼓励为从事危险作业的职工办理意外伤害保险。
（*）执行农民工工资保证金制度，缴纳农民工工资保证金。
*、根据****壮族自治区劳动和社会保障厅、自治区水利厅****年*月***日联合颁
发的桂劳社发[****]**号文《关于关于建立水利水电工程项目农民工工资保证金制度的通
知》精神，在办理工程项目开工手续前，住所地在****境内的（或住所地不在****境内的）承
包人必须向其住所地（或工程项目实际用工地的）相关劳动保障部门履行以下义务：
（*）按以下标准在劳动保障部门指定的账户足额存入农民工工资保证金：
工程项目中标价(合同价)*****元(含*****元)以下的，按*％计算；超过*****元
部分，按*％计算。
（*）承包人在投标时，必须在投标文件中作如下承诺：
①如实说明其以前所承建的工程项目中工资支付的情况，特别注明是否存在拖欠或克扣
农民工工资的行为。
②承诺中标后及时、足额存入农民工工资保证金。
③承诺依法足额支付农民工工资，*旦其承建的工程项目出现拖欠农民工工资情况的，可
由劳动保障部门从工资保证金中先予垫支。
承包人应当持根据上述作出的承诺和说明、存入农民工工资保证金的银行凭证到劳动保障
部门报备。由劳动保障部门出具备案证明后办理开工手续。
*、按照《****壮族自治区劳动和社会保障厅交通厅关于建立交通行业农民工工资保证金
制度的通知》（桂劳社发[****]***号）、《****壮族自治区劳动和社会保障厅水利厅关于
完善水利水电工程项目农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发[****]**号）、《****壮
族自治区劳动和社会保障厅建设厅关于进*步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知》（
桂劳社发[****]**号）和《明确农民工工资保证金制度有关问题通知》（桂薪联发[****]*号
）等文件的有关规定办理，要求住建、交通、水利等在建设工程项目农民工资保障金缴纳全覆
盖。承包人须履行以下义务：
（*）实名制要求在施工现场配备劳资专管员，专门收集身份证、签订劳动合同、劳动用
工花名册、劳动考勤、银行卡号和工资支付等建设劳务用工资料，造册坐表并及时报告行业主
管部门。有条件的企业和项目逐步推行信息化实名制管理和宿舍区物业化管理，逐步完善门禁
通道及其信息系统的建设。
（*）分账制实行农民工工资与工程材料款等相分离的制度，全面推行农民工工资支付分
账管理制度。施工总承包、专业分包、劳务分包单位在银行开设农民工工资支付*方监管专用
账户（以下简称专户），建设单位实行人工费用和其他工程款分账支付管理，实现专款专用。
（*）银行代发工资制度在工程建设领域实现分包企业委托总承包企业直接向农民工代发
工资制度，按要求足额发放当月工资，并不得低于当地最低工资标准。
（*）工程施工的义务和责任
（*）承包人应负责施工场地内部的水、电等施工管、线路的铺、架设及其费用
，并按供电部门规定向供电部门（或发包人）交纳水、电费。发包人提供的接电点在签
订合同时明确。另外，施工通讯及设施由承包人负责并承担费用。
（*）除民房外、承包人应按监理人的指示负责拆除、清理已征用土地上的杂物、灌
木、树木、树根、杂草等。
（*）承包人应充分理解有*些设施（如施工道路、桥梁）可能会有其它人和单位使用通
行，在使用过程中发生干扰时，应立即通知监理人并服从监理人的决定。
（*）承包人应为监理人、发包人现场代表对施工现场的检查监督提供必要的配合，并对
这种配合对施工的影响应有充分的考虑。
（*）工程竣工后，承包人应按监理人的指示清理施工现场直至监理人、发包人满意为止
。
（*）对上述（*）～（*）项工作,费用已包括在有关单价和总价中，发包人不再另行支付
由此所发生的*切费用。
（*）经过公路、城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、环保、环卫等部门规定执行
。施工车辆的营运手续办理、清洗等*切费用由承包人承担。由于车辆超载、带泥或洒漏造成
的道路损坏、环境污染等，其责任和费用均由承包人承担。
（*）承包人必须文明、安全施工，在施工期间发生的*切人员伤亡和财产损失等责任事
故和所发生的*切费用概由承包人承担。
（*）按照发包人的要求作好安全文明宣传、领导检查宣传等工作，相关费用由承包人承
担。
（**）承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
①按时提交施工组织设计、单位工程的施工方案。
②每月**日向监理人提交当月工程进度报表及下月进度计划。
③承包人自行负责施工安全保卫工作及夜间施工照明。
④需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守有关部门对施工
现场交通、环卫和施工噪音管理规定，如有发生，费用由承包人承担。
⑤已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前，承包人按协
议条款约定负责已完成工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。
⑥承包人有义务对施工场地周围管线（含地上及地下）和邻近建筑物、构筑物(含文物保
护建筑)、古树名木等进行探明并负责保护。
⑦施工场地清洁卫生的要求：按城建卫生有关规定执行，由承包人负责，费用由承包人承
担。
⑧承包人承担施工场地、水电及运输通道的修建和维护、清场等费用。
（**）双方约定承包人应做的其他工作：
①凡属于需要承包人交付给其他承包人的工作面以及与其他承包人交叉作业的工作面，承
包人必须服从监理人的决定，按规定的完工日期完成并将清理好的工作面移交给发包人，并取
得监理人的同意。
②工程完工后，承包人应按监理人的指示清理施工现场。并在工程完工后*个月内完成并
提交工程竣工资料和工程结算资料。承包人逾期提交，发包人将对承包人的拖延行为视为违约
，并按****元/天计算违约金，违约金从承包人应得的工程款中扣除，但其最终的累计总金
额与各项逾期完工违约金合计不超过合同价格的*％。
（**）承包人提交的竣工资料的内容：由承包人承担。承包人需要提交的竣工资料套数：
*套。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：
工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改后的**天内。承包人提交的竣工资料形式要
求：按南宁市水利行政主管部门和城市建设档案管理机构的相关文件要求，纸质及电子文档并
装订成册。
（**）其他未尽事宜待签订施工合同时双方再协商。
（*）鼓励承包人根据工程建设实际，吸纳建档立卡贫困劳动力参加工程建设。
（*）执行自治区关于松材线虫病防控工作的有关规定，工程建设采用的模板、支撑及脚
手架以钢模板、钢支撑为主，木质模板及仿材尽量就地采购，避免长途转运。
*.*分包
本工程不允许分包。
*.*承包人项目经理
*.*.*.*承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理及项目经理部所有成员，其职权
仅限于施工管理，未经承包人书面授权或盖章同意，不得代表承包人或者以承包人名义向外
采购材料设备、租用周转材等、雇佣劳动力、签订各种合同协议书，以及*切为承包人设定义
务与承担责任的行为。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：施工期间每月**天以上。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人
承担并按****市劳动管理部门相关规定处罚。
*.*.*.*项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意或正
当理由，项目经理擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金*.**元/人•次(人
民币)。
承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人
员*致，并在（开工日期）前到任。在监理人向承包人颁发（竣工证明材料名称）前，项目经
理不得同时兼任其他任何项目的项目经理。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的
视为违约、处违约金**元/人•次(人民币)。
*.*.*.*承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人项目经理因不称职，发
包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金**元/人•次(
人民币)。
*.*承包人人员的管理
*.*.*.*承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前*日内
。
*.*.*.*承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人主要施工管
理人员因不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约
，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人**元/人•次(人民币)；专业工程师*.*
*元/人•次(人民币)。
*.*.*.*承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工管理人员
离开施工现场每月累计不超过*天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过*天的
，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定*名有经
附件*：
履约担保
（发包人名称）：
鉴于，（发包人名称，以下简称“发包人”）已
于年月日发放中标通知书，明确，（承
包人名称）（以下称“承包人”）于，年月日为
（工程名称）的中标人。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向
你方提供连带责任担保。
*.担保金额人民币（大写）元（¥）。
*.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书
之日止。
*.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到
你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在*天内无条件支付。
*.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
*.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何*方均可提请仲裁
委员会仲裁。
*.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：，（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：，（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
年月日
（备注：银行、保险公司和担保公司出具的保函格式和文本可以自拟，但是必须包含以上
条款所列全部内容）
附件*：
预付款担保
（发包人名称）：
根据，（承包人名称）（以下称“承包人”）与，（发
包人名称）（以下简称“发包人”）于年月日签订的，（工
程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交*份预付款担保，即有权得
到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任
担保。
*.担保金额人民币（大写）元（¥）。
*.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣
清止。
*.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你
方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金
额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
*.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
*.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何*方均可提请仲裁
委员会仲裁。
*.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：，（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：，（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
年月日
（备注：银行、保险公司和担保公司出具的保函格式和文本可以自拟，但是必须包含以上
条款所列全部内容）
附件*：
支付担保
（承包人）：
鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日
签订了，（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发
包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：
*、保证的范围及保证金额
*.我方的保证范围是主合同约定的工程款。
*.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
*.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。
*、保证的方式及保证期间
*.我方保证的方式为：连带责任保证。
*.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。
*.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日
期做相应调整。
*、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证
金额内代为支付。
*、代偿的安排
*.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款
的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
*.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求
我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
*.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。
*、保证责任的解除
*.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我
方保证责任解除。
*.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，
我方保证责任解除。
*.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支
付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
*.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任
亦解除。
*.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我
方。
项目名称：****县程村冲下游排洪渠工程（*期）项目编号：********-**-******-****
*、免责条款
*.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
*.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除
其相应的保证责任。
*.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书
面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第**条〔变更〕约定的变更不受本
款限制。
*.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
*、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式
解决：
（*）向仲裁委员会申请仲裁；
（*）向人民法院起诉。
*、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：，（盖章）
法定代表人或委托代理人：，（签字）
地址：
邮政编码：
传真：
年月日
（备注：银行、保险公司和担保公司出具的保函格式和文本可以自拟，但是必须包含以上条款所
列全部内容）
项目名称：****县程村冲下游排洪渠工程（*期）项目编号：********-**-******-****
附件**：
预付款支付申请（核准）表
工程名称：，编号：
| 致：（发包人全称）我方根据施工合同的约定，现申请支付工程预付款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。 |
致：（发包人全称）我方根据施工合同的约定，现申请支付工程预付款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。 |
致：（发包人全称）我方根据施工合同的约定，现申请支付工程预付款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。 |
致：（发包人全称）我方根据施工合同的约定，现申请支付工程预付款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。 |
致：（发包人全称）我方根据施工合同的约定，现申请支付工程预付款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。 |
致：（发包人全称）我方根据施工合同的约定，现申请支付工程预付款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。 |
致：（发包人全称）我方根据施工合同的约定，现申请支付工程预付款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。 |
|
序号 |
名称 |
申请金额（元） |
申请金额（元） |
复核金额（元） |
备注 |
|
* |
已签约合同价款金额 |
|
|
|
|
|
* |
其中：安全文明施工费 |
|
|
|
|
|
* |
应支付的预付款 |
|
|
|
|
|
* |
应支付的安全文明施工费预付款 |
|
|
|
|
|
* |
合计应支付的预付款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
| 复核意见：□与合同约定不相符，修改意见见附件。□与合同约定相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期 |
复核意见：□与合同约定不相符，修改意见见附件。□与合同约定相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期 |
复核意见：□与合同约定不相符，修改意见见附件。□与合同约定相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期 |
复核意见：□与合同约定不相符，修改意见见附件。□与合同约定相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期 |
复核意见：你方提出的支付申请经复核，应支付预付款金额为(大写)元，（小写）元。造价工程师日期 |
复核意见：你方提出的支付申请经复核，应支付预付款金额为(大写)元，（小写）元。造价工程师日期 |
复核意见：你方提出的支付申请经复核，应支付预付款金额为(大写)元，（小写）元。造价工程师日期 |
| 审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
注：*.在选择栏中的“□”内作标识“√”。
*.本表*式*份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存*份。
项目名称：****县程村冲下游排洪渠工程（*期）项目编号：********-**-******-****
附件**：
进度款支付申请（核准）表
工程名称：，编号：
|
序号 |
名称 |
实际金额（元） |
实际金额（元） |
申请金额（元） |
复核金额（元） |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累计已实际支付的工程价款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本周期已完成的工程价款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本周期应扣减的金额 |
|
|
|
|
|
|
|
*.* |
本周期实际应抵扣的预付款 |
|
|
|
|
|
|
|
*.* |
本周期应扣减的金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本周期应支付的合同价款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。*累计已完成的工程价款其中：人工费*其中：人工费*其中：人工费**其中：人工费附：上述*、*详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。*累计已完成的工程价款其中：人工费*其中：人工费*其中：人工费**其中：人工费附：上述*、*详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。*累计已完成的工程价款其中：人工费*其中：人工费*其中：人工费**其中：人工费附：上述*、*详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。*累计已完成的工程价款其中：人工费*其中：人工费*其中：人工费**其中：人工费附：上述*、*详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。*累计已完成的工程价款其中：人工费*其中：人工费*其中：人工费**其中：人工费附：上述*、*详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。*累计已完成的工程价款其中：人工费*其中：人工费*其中：人工费**其中：人工费附：上述*、*详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。*累计已完成的工程价款其中：人工费*其中：人工费*其中：人工费**其中：人工费附：上述*、*详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。*累计已完成的工程价款其中：人工费*其中：人工费*其中：人工费**其中：人工费附：上述*、*详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。*累计已完成的工程价款其中：人工费*其中：人工费*其中：人工费**其中：人工费附：上述*、*详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
| 复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期 |
复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期 |
复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期 |
复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期 |
复核意见：你方提出的支付申请经复核，本周期已完成工程价款为(大写)元，（小写）元，本期间应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期 |
复核意见：你方提出的支付申请经复核，本周期已完成工程价款为(大写)元，（小写）元，本期间应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期 |
复核意见：你方提出的支付申请经复核，本周期已完成工程价款为(大写)元，（小写）元，本期间应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期 |
复核意见：你方提出的支付申请经复核，本周期已完成工程价款为(大写)元，（小写）元，本期间应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期 |
复核意见：你方提出的支付申请经复核，本周期已完成工程价款为(大写)元，（小写）元，本期间应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期 |
| 审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
注：*.在选择栏中的“□”内作标识“√”。
*.本表*式*份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存*份。
项目名称：****县程村冲下游排洪渠工程（*期）项目编号：********-**-******-****
附件**
竣工结算款支付申请（核准）表
工程名称：，编号：
|
序号 |
名称 |
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累计已实际支付的合同价款 |
|
|
|
|
|
|
|
应预留的质量保证金 |
|
|
|
|
|
|
|
应支付的竣工结算款金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。申请金额（元）复核金额（元）*竣工结算合同价款总额***承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。申请金额（元）复核金额（元）*竣工结算合同价款总额***承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。申请金额（元）复核金额（元）*竣工结算合同价款总额***承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。申请金额（元）复核金额（元）*竣工结算合同价款总额***承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。申请金额（元）复核金额（元）*竣工结算合同价款总额***承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。申请金额（元）复核金额（元）*竣工结算合同价款总额***承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。申请金额（元）复核金额（元）*竣工结算合同价款总额***承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。申请金额（元）复核金额（元）*竣工结算合同价款总额***承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
| 复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期 |
复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期 |
复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期 |
复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期 |
复核意见：你方提出的竣工结算支付申请经复核，竣工结算款总额为(大写)元，（小写）元，扣除前期支付以及质量保证金后应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期 |
复核意见：你方提出的竣工结算支付申请经复核，竣工结算款总额为(大写)元，（小写）元，扣除前期支付以及质量保证金后应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期 |
复核意见：你方提出的竣工结算支付申请经复核，竣工结算款总额为(大写)元，（小写）元，扣除前期支付以及质量保证金后应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期 |
复核意见：你方提出的竣工结算支付申请经复核，竣工结算款总额为(大写)元，（小写）元，扣除前期支付以及质量保证金后应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期 |
| 审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
注：*.在选择栏中的“□”内作标识“√”。
*.本表*式*份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存*份。
项目名称：****县程村冲下游排洪渠工程（*期）项目编号：********-**-******-****
附件**：
最终结算款支付申请（核准）表
工程名称：，编号：
|
序号 |
名称 |
|
|
|
备注 |
|
|
|
已预留的质量保证金 |
|
|
|
|
|
|
|
应增加因发包人原因造成缺陷的修复金额 |
|
|
|
|
|
|
|
应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 致：（发包人全称）我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。申请金额（元）复核金额（元）****最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
致：（发包人全称）我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。申请金额（元）复核金额（元）****最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
致：（发包人全称）我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。申请金额（元）复核金额（元）****最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
致：（发包人全称）我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。申请金额（元）复核金额（元）****最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
致：（发包人全称）我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。申请金额（元）复核金额（元）****最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
致：（发包人全称）我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。申请金额（元）复核金额（元）****最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
致：（发包人全称）我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。申请金额（元）复核金额（元）****最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
致：（发包人全称）我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。申请金额（元）复核金额（元）****最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
| 复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期 |
复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期 |
复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期 |
复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期 |
复核意见：你方提出的支付申请经复核，最终应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期 |
复核意见：你方提出的支付申请经复核，最终应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期 |
复核意见：你方提出的支付申请经复核，最终应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期 |
复核意见：你方提出的支付申请经复核，最终应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期 |
| 审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
注：*.在选择栏中的“□”内作标识“√”。如监理人已退场，监理工程师栏可空缺。
*.本表*式*份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存*份。
项目名称：****县程村冲下游排洪渠工程（*期）项目编号：********-**-******-****
附件**：
总价合同进度款支付分解表
工程名称：
| 进度款期次 |
形象进度 |
形象进度 |
进度款付款金额（元） |
备注 |
| 第*期 |
|
|
|
|
| 第*期 |
|
|
|
|
| 第*期 |
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
| 发包人代表签字：发包人（盖公章）日期 |
发包人代表签字：发包人（盖公章）日期 |
承包人代表签字：承包人（盖公章）日期 |
承包人代表签字：承包人（盖公章）日期 |
承包人代表签字：承包人（盖公章）日期 |
第*节通用合同条款
本文全文应用水利部、国家电力公司和国家工商行政管理局****年*月联合颁布的《水利
水电土建工程施工合同条件》（**-****-****）的通用合同条款(本文略)。
功能介绍
热门关键词： 
换一批
贺州最新中标公告推荐
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
